Ahşap bir evin inşası için sözleşme sözleşmesi (ahşaptan yapılmış bir hamam, ahşaptan yapılmış bir kır evi). Kütük veya keresteden yapılmış bir evin inşası için bir sözleşme şablonu Anahtar teslimi bir ev örneğinin inşası için sözleşme

Belge formu “İnşaat sözleşmesi Ahşap ev(ahşaptan yapılmış banyolar, kır evi(ahşaptan yapılmış)", "Yurtiçi, kira, inşaat sözleşmesi" başlığını ifade eder. Belgenin bağlantısını sosyal ağlara kaydedin veya bilgisayarınıza indirin.

İş sözleşmesi

ahşap bir evin inşası için (ahşaptan yapılmış bir hamam, ahşaptan yapılmış bir kır evi)

[sözleşmenin imzalandığı yer] [gün, ay, yıl]

Rusya Federasyonu Vatandaşı [F. I. O.], bir tarafta doğum yılının [gün, ay, yıl] (bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır) ve

[kiracının tam adı], [pozisyon, tam ad] ile temsil edilir, [adına hareket etme yetkisini teyit eden belgenin adı] temelinde hareket eder tüzel kişilik] ise bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacak ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır, bu sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir:

1. Sözleşmenin Konusu

1.1. Bu sözleşme uyarınca Yüklenici, kendi kaynaklarıyla (üçüncü tarafları - taşeronları dahil etme hakkıyla) ve maddi ve teknik imkanlarla, Müşterinin talimatı üzerine [ahşap bir ev, bir ahşap ev, ahşaptan yapılmış bir hamam, ahşaptan yapılmış bir kır evi] (bundan sonra Nesne olarak anılacaktır), bu anlaşmanın şartlarına uygun olarak, Taraflarca üzerinde mutabakata varılan tasarım ve tahmin belgeleri, Sözleşmede özellikle belirtilmeyen olası işler de dahil olmak üzere, Sözleşme, Tesisin tamamen inşası ve normal işleyişi için gerekli olmakla birlikte Müşteri, Yüklenicinin işi gerçekleştirmesi için gerekli koşulları yaratmayı, sonuçlarını kabul etmeyi ve işbu sözleşmenin öngördüğü bedeli ödemeyi taahhüt eder.

1.2. Bu sözleşme uyarınca Yüklenici, aşağıdakileri üretmeyi taahhüt eder: şerit temeli, üretilen çerçeveyi teslim edin ve üzerine monte edin, ayrıca Nesnenin iç kaplamasını gerçekleştirin.

1.3. Yüklenici, inşaatı tamamen tamamlamayı ve bitmiş Nesneyi [gerekli olanı doldurun] ile Müşteriye teslim etmeyi taahhüt eder.

2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Müşteri şu haklara sahiptir:

2.1.1. Yüklenicinin operasyonel ve ekonomik faaliyetlerine müdahale etmeden, yapılan işin ilerleyişini ve kalitesini, bunların üretimi için son tarihlere uygunluğu, Yüklenici tarafından sağlanan malzemelerin kalitesini ve ayrıca Müşteri malzemelerinin doğru kullanımını izlemek ve denetlemek.

2.1.2. Yüklenicinin bu sözleşmeyi zamanında yerine getirmeye başlamaması veya işi, zamanında tamamlamanın açıkça imkansız hale gelecek kadar yavaş yapması durumunda, bu sözleşmeyi yerine getirmeyi reddetmek ve zararlar için tazminat talep etmek.

2.1.3. İşin yürütülmesi sırasında işin usulüne uygun olarak tamamlanamayacağının anlaşılması halinde, Yükleniciye kusurların giderilmesi için makul bir süre verin ve Yüklenici bu şartı belirlenen süre içerisinde yerine getirmezse, bu sözleşmeyi reddedin veya Yükleniciyi görevlendirin. masrafları Yükleniciye ait olmak üzere işin başkasına düzeltilmesini ve ayrıca zararların tazminini talep edebilir.

2.1.4. İş sonucunun yetersiz kalitesine ilişkin talepleri Yükleniciye iletin.

2.1.5. İnşaat için teknik belgelerde değişiklik yapın.

2.2. Müşteri şunları yapmakla yükümlüdür:

2.2.1. İşin zamanında başlamasını, normal bakımını ve zamanında tamamlanmasını sağlayın.

2.2.2. İşe başlamadan önce Yükleniciye Tesisin inşası için bir arsa sağlayın.

2.2.3. Tesisin, Yüklenici temsilcilerinin huzurunda yapılan işin denetimine ve kabulüne başlamaya hazır olduğuna ilişkin bildirimin alınmasından sonraki [dönem] içinde.

2.2.4. İşin sonucunu kötüleştiren sözleşmeden sapmalar veya işte başka eksiklikler keşfederseniz, bunu derhal Yükleniciye bildirin.

2.2.5. Tesisin inşaatını bu anlaşmanın şartlarına uygun olarak finanse etmek.

2.2.6. Nesnenin kendisine teslim edilmesinden önce herhangi bir zamanda, Yüklenicinin sözleşmeyi yerine getirmeyi reddettiğine ilişkin bildirimi almadan önce tamamlanan işin kısmıyla orantılı olarak belirlenen fiyatın bir kısmını Yükleniciye ödeyerek bu sözleşmeyi yerine getirmeyi reddedin.

2.3. Yüklenici şu haklara sahiptir:

2.3.1. Taşeronları yükümlülüklerini yerine getirmeye dahil edin.

2.3.2. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 450. Maddesi uyarınca, kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı iş maliyetinin tahmini en az yüzde on aşması durumunda tahminin revize edilmesini talep etmek.

2.3.3. Teknik dokümantasyondaki kusurların tespiti ve giderilmesi ile ilgili olarak kendisi tarafından yapılan makul masrafların geri ödenmesini talep etmek.

2.3.4. Tamamlanan Nesneyi, Müşteri yapılan iş için ödeme yükümlülüğünü yerine getirene kadar tutun.

2.3.5. Müşterinin bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinin Yüklenicinin sözleşmeyi yerine getirmesine engel olduğu hallerde ve ayrıca, Müşterinin belirtilen görevleri yerine getirmesinin zamanında tamamlanmayacağını açıkça belirten durumlar.

2.3.6. Müşteri yapılan işi kabul etmekten kaçınırsa, işin sonucunu Sanatın 6. maddesinde öngörülen şekilde satabilirsiniz. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 720'si ve kendisine ödenmesi gereken tüm ödemeler düşülerek elde edilen gelir, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 327. Maddesinde öngörülen şekilde Müşteri adına yatırılmalıdır.

2.4. Yüklenici şunları yapmakla yükümlüdür:

2.4.1. İnşaat ve ilgili işleri, hacim, içerik ve maliyetlerini tanımlayan tasarım ve tahmin belgelerine uygun olarak gerçekleştirin.

2.4.2. Gerekli tüm malzemeleri, ekipmanı, parçaları, yapıları, bileşenleri ve inşaat ekipmanlarını içeren inşaatı sağlayın.

2.4.3. Güvenlik mevzuatına uyun çevre ve güvenlik hakkında inşaat işi.

2.4.4. Bakım ve temizlik sağlayın inşaat sahası ve çevresi.

2.4.5. Müşteriye, sözleşmenin konusunu, taşeronun adını ve adresini belirterek, taşeron sözleşmelerinin imzalanması hakkında bilgi verin.

2.4.6. Aşağıdaki durumların tespit edilmesi halinde Müşteriyi derhal bilgilendirin ve talimatlarını alana kadar işi askıya alın:

İşin gerçekleştirilme yöntemine ilişkin talimatlarına uymanın Müşteri açısından olası olumsuz sonuçları;

Yüklenicinin kontrolü dışında yapılan işin sonuçlarının uygunluğunu veya dayanıklılığını tehdit eden veya işin zamanında tamamlanmasını imkansız hale getiren diğer koşullar.

2.4.7. [Anlam] iş günü içerisinde Müşteriye Nesnenin hazır olduğu konusunda bilgi verin.

2.4.8. Tüm işleri işbu sözleşmenin öngördüğü kapsam ve zaman çerçevesinde gerçekleştirecek ve işi tesisin normal işleyişine imkan verecek şekilde Müşteriye teslim edecektir.

2.4.9. İşin kabulü sırasında ve Tesisin garanti süresi boyunca tespit edilen eksiklikleri ve kusurları zamanında ortadan kaldırmak.

2.4.10. Müşteriye Nesneyi, bir dizi inşa edilmiş teknik dokümantasyonla birlikte tam inşaata hazır halde sunun.

2.4.11. Tesisin tamamlanmış inşaatına ilişkin kabul belgesinin imzalandığı tarihten itibaren [anlam] gün içinde şantiyeyi inşaat makinelerinden, ekipmanlarından, araçlarından, envanterinden, inşaat malzemelerinden, yapılardan, geçici bina ve yapılardan, inşaat atıklarından temizleyin.

2.4.12. Garanti süresi boyunca Tesisin normal çalışması sırasında mühendislik sistem ve ekipmanlarının kesintisiz çalışmasını sağlamak.

3. İşin tamamlanması için son tarihler

3.1. Taraflar aşağıdaki inşaat zaman dilimlerini belirlediler:

İşin tamamlanması için ilk son tarih [gün, ay, yıl]'dır.

İşin tamamlanması için son tarih [gün, ay, yıl]'dır.

Tesisin işletmeye alma tarihi [gerektiği şekilde giriniz].

3.2. Bu son tarihler, Tarafların mutabakatı ile veya Tarafların kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle değiştirilebilir.

4. İşin maliyeti ve ödeme prosedürü

4.1. Bu sözleşme kapsamındaki işin maliyeti, tahmine göre belirlenir ve [rakam ve yazıyla miktar] ruble tutarındadır. Tahmin, Taraflarca onaylanır ve bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2. Sözleşme bedeli, Tesisin inşaatına ilişkin inşaat ve montaj işi maliyetini, Yükleniciye ait masrafların tazminatını ve kendisine ödenecek ücreti içermektedir.

4.3. İşin maliyeti sabittir.

4.4. İnşaat sırasındaki iş hacmi veya inşaat malzemelerinin maliyeti, tasarım ve tahmin belgelerinde onaylanan göstergeleri aşarsa, Taraflar, sözleşme bedelini netleştirmek için bu anlaşmaya ek bir anlaşma yapacaklardır.

4.5. Müşteri tarafından yapılan iş için ödeme ruble cinsinden nakit olarak yapılır.

4.6. Müşteri, Yükleniciye [gerekli olanı doldurun] tutarında bir avans öder.

4.7. Nihai ödeme, işin usulüne uygun olarak ve kararlaştırılan süre içerisinde tamamlanması şartıyla, Projenin nihai tesliminden sonra Müşteri tarafından yapılır.

5. Kalite garantileri

5.1. Yüklenici, garanti süresi boyunca İnşaat Projesinin teknik dokümantasyonda belirtilen göstergelere ulaşacağını ve Projeyi bu sözleşmeye uygun olarak çalıştırabilme yeteneğini garanti eder.

5.2. Yapılan işe ilişkin garanti süresi, Tesisin inşaatının tamamlandığı kabul belgesinin Taraflar tarafından imzalandığı andan itibaren [dönem] içinde belirlenir.

5.3. Yüklenicinin sorumlu olduğu eksiklikler nedeniyle Tesisin çalıştırılamadığı süre boyunca garanti süresi kesintiye uğrar.

6. Tamamlanan inşaat tesisinin kabulü

6.1. Yüklenici, inşaatın tamamlandığı tarihten itibaren [anlam] gün içinde, Müşteriye Nesnenin teslimata hazır olduğunu bildirir.

6.2. Nesnenin Müşteri tarafından kabulü, hazır olduğuna ilişkin bildirimin alındığı tarihten itibaren [değer] gün içinde gerçekleştirilir.

6.3. Yüklenici, Projenin kabulünden önce, Müşterinin yetkili temsilcisinin huzurunda, kurulu ekipmanın bir ön testini gerçekleştirir.

6.4. İş sonucunun Yüklenici tarafından teslim edilmesi ve Müşteri tarafından kabulü, Tesisin tamamlanmış inşaatının her iki Tarafça imzalanmış bir kabul belgesi ile resmileştirilir.

6.5. Müşteri, kullanım olasılığını ortadan kaldıran ve Yüklenici veya Müşteri tarafından giderilemeyen eksiklikler tespit edilirse, Nesneyi kabul etmeyi reddetme hakkına sahiptir.

7. Tarafların sorumluluğu

7.1. Yüklenici aşağıdakilerden sorumludur:

Teknik dokümantasyonda ve Taraflar için zorunlu olan inşaat kanunları ve yönetmeliklerinde öngörülen şartlardan sapmalar ve ayrıca teknik dokümantasyonda belirtilen İnşaat Projesi göstergelerine ulaşılamaması;

Nesneyi Sanatın 1-3 paragraflarında belirtilen şekilde normal kullanıma uygun hale getirmeyen, yapılan işteki kusurlar. Rusya Federasyonu'nun 723 Medeni Kanunu;

Garanti süresi içinde tespit edilen kusurlar (kusurlar), Nesnenin veya parçalarının normal aşınması ve yıpranması, uygun olmayan kullanım veya Müşterinin kendisi veya onun dahil olduğu üçüncü şahıslar tarafından geliştirilen yanlış çalıştırma talimatları nedeniyle meydana geldiğini kanıtlamadıkça, uygunsuz Nesnenin Müşterinin kendisi veya onun dahil olduğu üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen onarımı;

Yapı malzemelerinin kalitesi;

Taşeron tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesinin sonuçları;

Çevre koruma ve inşaat işlerinin güvenliği ile ilgili mevzuat gerekliliklerinin ihlali.

7.2. Tesisin inşası için son tarih ve Tesisin faaliyete geçmesi için son tarihin kusurlu bir şekilde ihlal edilmesi durumunda, Yüklenici Müşteriye maddede belirtilen iş maliyetinin %[değeri] oranında bir ceza ödeyecektir. Bu sözleşmenin 4.1'i her gecikme günü için.

7.3. Müşteri, Yükleniciye aşağıdaki zararları tazmin eder:

İşin tamamı için belirlenen fiyat ile yapılan iş için ödenen bedelin bir kısmı arasındaki fark dahilinde, Müşterinin inisiyatifiyle sözleşmenin feshinden kaynaklanan;

Bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmemenizden kaynaklanmaktadır.

7.4. Bu sözleşmenin 4. Bölümünde belirtilen iş için ödeme son tarihlerinin ihlal edilmesi durumunda, Müşteri Yükleniciye her gecikme günü için borçlu olunan tutarın %[değeri] oranında bir ceza ödeyecektir.

7.5. Cezaların ödenmesi, Tarafları ayni yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtarmaz.

8. Risklerin taraflar arasında dağılımı

8.1. Müşteri tarafından kabul edilmeden önce Nesnenin kazara ölmesi veya kazara hasar görmesi riski Yükleniciye aittir.

8.2. Müşterinin hatası nedeniyle Nesnenin teslimatında gecikme olması durumunda, Nesnenin kazara kaybolma riski, Nesnenin teslimatının gerçekleşmesi gereken zamanda Müşteriye geçer.

9. Mücbir sebep

9.1. Taraflar, bu koşulların süresi boyunca mücbir sebep koşullarının bir sonucu olması ve bu koşulların bu sözleşmenin performansını doğrudan etkilemesi durumunda, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin tamamen veya kısmen yerine getirilememesinden dolayı sorumluluktan muaftır.

9.2. Mücbir sebeplerin bir sonucu olarak İnşaat Projesinde önemli bir hasar meydana gelirse, Taraflar, imzalandığı andan itibaren ayrılmaz bir parçası haline gelen ek bir sözleşmede yeni şartlar, üretim prosedürü ve iş maliyeti üzerinde anlaşmaya varmak zorundadır. bu anlaşmanın bir parçası veya RF'nin mevcut medeni mevzuatına uygun olarak anlaşmayı feshetme prosedürünü başlatın.

9.3. Mücbir sebep halleri ortaya çıkmadan önce iş bu sözleşme kapsamında yürürlükte olan şekilde sürdürülebiliyorsa, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin süre, mücbir sebep koşullarının ve sonuçlarının yürürlükte olduğu süre ile orantılı olarak uzatılır. .

10. Sözleşmenin feshi prosedürü

10.1. Müşteri aşağıdaki durumlarda bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir:

Yüklenicinin işin tamamlanması için verilen son tarihleri ​​ihlal etmesi ve bunun sonucunda Tesisin tamamlanma tarihinin [dönem]den fazla uzaması;

Yüklenicinin yapılan iş için kalite gerekliliklerine uymaması.

10.2. Bu anlaşma, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatının öngördüğü diğer durumlarda feshedilebilir.

bir konut binasının inşası için

_______________ “____” ______________ 2018

Bir tarafta ___________________________________________________ temelinde hareket eden, bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacak olan ________________________________________________ ve diğer tarafta _______________________________________________ temelinde hareket eden _______________________________________________ tarafından temsil edilen, diğer tarafta "Müşteri" olarak anılan _______________________________________________ tarafından temsil edilir. Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Taraflar, bundan sonra "Sözleşme" olarak anılacak olan bu sözleşmeyi aşağıdaki hususlar üzerinde akdetmişlerdir:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Yüklenici, teknik şartnamelere, tasarım tahminlerine ve inşaat iş programına uygun olarak, "___" ______________ 2018 - "___" ______________ 2018 tarihleri ​​arasında _________________________________________________ konut binasının inşaatını gerçekleştirmeyi taahhüt eder ve müşteri, kabul etmeyi taahhüt eder. iş ve parasını öde.

1.2. Görev tanımı, tahmin ve program, bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç _________ gün içinde taraflarca kararlaştırılmalı ve imzalanmalıdır. İmza tarihi, programda belirtilen sürelerin hesaplanmasına başlangıç ​​tarihidir.

1.3. Müşteri, yükleniciye inşaat için gerekli tüm malzemeleri sağlamayı ve inşaat için _______________ hektarlık bir arsayı şu adreste sağlamayı taahhüt eder: ________________________________________________.

2. İŞ MALİYETİ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

2.1. İşin maliyeti, bu sözleşmenin eki olan tahmin ile belirlenir.

2.2. İş için ödeme iki bölümde yapılır:

Sırasında ________ bankacılık günleri görev tanımı, program ve tahminin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren avans ödemesi toplam tahminin %________ tutarında;

Tarafların iş kabul belgesini imzaladığı tarihten itibaren ________ banka günü içinde, toplam tahminin %_________ tutarındaki nihai ödeme.

2.3. Tüm hesaplamalar ruble cinsinden yapılır.

2.4. Yapılan işe ilişkin katma değer vergisi, tahminin her kalemi için ayrı ayrı ve toplama göre bir bütün olarak belirtilmeli ve ödeme yapılırken ayrı bir tutar tahsis edilmelidir. ödeme talimatı müşteri.

2.5. Sözleşmenin işin tamamlanmasından önce erken feshedilmesi durumunda yüklenici, müşterinin talebinin alındığı tarihten itibaren _________ banka günü içinde sözleşme kapsamında fiilen gerçekleştirilen işi aşan miktarda avans ödemesini müşteriye iade etmeyi taahhüt eder. .

3. İŞİN SUNULMASI VE KABUL EDİLMESİ PROSEDÜRÜ

3.1. İşin tamamlanmasının ardından yüklenici müşteriye iş kabul belgesi verir.

3.2. Müşteri, yüklenicinin katılımıyla işin sonucunu kabul eder ve iş kabul belgesinin alındığı tarihten itibaren ________ takvim günü içinde yükleniciye imzalı bir kabul belgesi veya kabulün gerekçeli reddini göndermekle yükümlüdür. belirli yorumları belirten çalışma. Belirlenen süre içerisinde müşteri tarafından verilen kabul belgesi veya müşterinin işi kabul etmeyi gerekçeli olarak reddetmesi yükleniciye ulaşmadığı takdirde iş kabul edilmiş sayılır ve ödemeye tabi tutulur.

3.3. Müşterinin gerekçeli reddetmesi durumunda taraflar, gerekli iyileştirmelerin ve bunların uygulanması için son tarihlerin bir listesini içeren ikili bir anlaşma hazırlar. Yüklenicinin hatası nedeniyle ihtiyaç duyulan değişiklikler, masrafları yükleniciye ait olmak üzere müşteriye ek ödeme yapılmaksızın gerçekleştirilir.

3.4. Yüklenici işi planlanandan önce tamamlarsa, müşteri işi kabul edebilir ve kararlaştırılan fiyattan planlanandan önce ödeme yapabilir.

3.5. Müşterinin talimatı üzerine işin sona ermesi durumunda taraflar, işin sona erdiği tarihten itibaren ________________________ içinde işin tamamlanan kısmı ve yüklenicinin fiili masrafları hakkında ikili bir işlem yapmakla yükümlüdür. Kanun hazırlandıktan sonra taraflar, yüklenicinin yaptığı işi ve daha önce listelenen avans ödemesini dikkate alarak ________ gün içinde karşılıklı uzlaşma yapmalıdır.

4. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

4.1. İkincisi, yüklenicinin mülkiyetindeki malzemenin muhafaza edilmemesinden sorumludur.

4.2. Müşteri, kendisi tarafından sağlanan malzemenin işin kalitesini bozmadan kullanılamamasından sorumludur. Teknik dokümantasyonda belirtilen numunelere uymayan malzemeler ________________________ süre içerisinde müşteri tarafından değiştirilmelidir. Müşteri tarafından devredilen malzemelerin gerekli ekipmanların bulunmaması nedeniyle yüklenici tarafından kullanılamaması durumunda müşteri sorumluluktan kurtulur.

4.3. Müşterinin yükleniciye inşaat malzemelerini zamanında sağlamaması halinde, yüklenici işin tamamlanma tarihinin değişmesinden sorumlu değildir.

4.4. İşin tamamlanması için verilen sürelerin ihlali durumunda, yüklenici, gecikmeden kaynaklanan zararlardan ve gecikme sırasında kazara meydana gelen ifa imkansızlığının sonuçlarından, gecikilen her gün için % ___________ tutarında ceza ödemekle sorumludur. işin maliyetinden.

4.5. İşe ilişkin ödeme koşullarının ihlali nedeniyle müşteri, yükleniciye her gecikme günü için iş maliyetinin %_________ tutarında bir ceza öder.

4.6. Cezaların ödenmesi, tarafların işi tamamlama ve dolayısıyla tam ödeme yapma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

5. DİĞER KOŞULLAR

5.1. Bu sözleşmenin şartlarında yapılacak herhangi bir değişiklik, tarafların ek bir anlaşmasıyla resmileştirilir ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer.

5.2. İnşaat sırasında teknik dokümantasyonda dikkate alınmayan ek işlerin yapılmasına ihtiyaç duyulursa, yüklenici bu konuda müşteriyi bilgilendirmekle ve ________________________ içinde kendisinden bir yanıt alamazsa işi askıya almakla yükümlüdür. .

5.3. İlave bir çalışmaya gerek olmadığını ispatlamadığı sürece, gecikmeden kaynaklanan zararların tazmininden müşteri sorumludur.

5.4. Yüklenicinin derhal müşterinin çıkarları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini kanıtlaması durumunda ek iş müşteri tarafından ödenir.

5.5. Yüklenicinin, müşteriden yanıt almadan veya müşteriden ret almadan ek iş yapması durumunda, müşteri bunların ödemesini reddetme ve zarar tazminini reddetme hakkına sahiptir.

5.6. Yüklenici, teknik dokümantasyondaki kusurların tespiti ve giderilmesi ile ilgili olarak yapılan makul masraflar için ek ödeme talep etme hakkına sahiptir. Yüklenicinin eylemlerinin makul olduğunu kanıtlaması gerekmemektedir.

6. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE GARANTİLERİ

6.1. Müşteri, yükleniciye aşağıdaki bilgileri sağlamakla yükümlüdür: öngörülen şekilde onaylı tasarım ve tahmin belgeleri, program, teknik belgeler, inşaat malzemeleri, ekipmanlar, inşaat finansmanının sürekliliğini sağlamak, tamamlanan konut binasını kabul belgesine göre yükleniciden kabul etmek.

6.2. Müşteri işin bedelini ödemekle yükümlüdür.

6.3. Müşteri, yükleniciye normal çalışma için gerekli olan tesise erişim sağlar.

6.4. Yüklenici, sözleşmenin kurulduğu günü takip eden iş gününde en geç işe başlamayı ve sözleşmede belirtilen sürede işi tamamlamayı taahhüt eder.

6.5. Yüklenici, sigorta şirketine _________________________________________________ kazara ölüm veya inşaat projesinde hasar riskini ve inşaat sırasında kendilerine verilen zararlardan dolayı üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu sigortalamayı taahhüt eder.

6.6. Yüklenici, müşterinin teknik dokümantasyonda belirtilen ilgili şartları yerine getirmesi şartıyla, tarafların iş kabul belgesini imzaladığı tarihten itibaren ________ yıl boyunca yapılan işin sonucunun kalitesinin korunmasını garanti eder. Garanti sonrası hizmet koşulları ayrı bir sözleşme ile belirlenir.

6.7. Yüklenici, işin sonuçlarıyla birlikte teknik belgeleri müşteriye aktarmayı taahhüt eder.

7. ERKEN FESİH

7.1. Tarafların karşılıklı anlaşarak bu sözleşmeyi feshetme hakları vardır.

7.2. Müşteri, aşağıdaki durumlarda, sözleşmenin beklenen fesih tarihinden en geç _________ takvim günü önce yükleniciye yazılı olarak bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi erken feshetme hakkına sahiptir:

7.2.1. Yüklenici tarafından sözleşme kapsamındaki işin yürütülmesi _________ takvim gününden fazla gecikirse;

7.2.2. Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işe _________ takvim günü içinde başlamaması veya işi zamanında tamamlamanın açıkça imkansız hale gelecek kadar yavaş yapması halinde;

7.2.3. Yüklenici işteki sözleşmeden önemli sapmalar yaptıysa.

7.3. Tüm bu durumlarda yüklenici, müşterinin talebinin alındığı tarihten itibaren _________ banka günü içinde, yükleniciye aktarılan para miktarını fiilen tamamlanan ve yüklenici tarafından kabul edilen işin maliyetini aşan bir kısmını iade etmekle yükümlüdür. müşteri.

8. SORUMLULUKTAN MUAFİYET GEREKÇELERİ

8.1. Mücbir sebepler, yani sözleşmenin sona ermesinden sonra ortaya çıkan belirli koşullar altında olağanüstü ve kaçınılmaz koşullar nedeniyle uygun şekilde yerine getirilmesinin imkansız hale gelmesi durumunda, taraflardan hiçbiri yükümlülüklerinin taraflardan biri tarafından yerine getirilmemesinden veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olmayacaktır. sözleşme. Bu tür durumlar tarafları içerir: yangın, sel, deprem, diğer doğal afetler, savaş, düşmanlık, grev, kamu yetkilileri tarafından benimsenmesi ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini veya gereği gibi yerine getirmesini imkansız hale getiren düzenlemelerin yönetimi.

8.2. Bu durumlardan herhangi biri, sözleşmede belirtilen süre içerisinde yükümlülüğün yerine getirilmemesini doğrudan etkilemişse, bu süre, ilgili durumun süresi oranında uzatılır.

8.3. Yukarıdaki koşullar nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesi imkansız hale gelen taraf, bunların ortaya çıktığı ve sona erdiği andan itibaren en geç _________ gün içinde derhal, yazı karşı tarafa haber verin. Mücbir sebep hallerinin varlığı ve süresi ilgili yetkili makam tarafından verilecek bir sertifika ile teyit edilmelidir.

8.4. Bu durumların ________ aydan fazla sürmesi halinde, taraflardan her biri, fesih tarihinden _________ takvim günü önce diğer tarafa bildirimde bulunarak bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda taraflar, ödenen avans ödemelerini ve yapılan fiili işin maliyetini dikkate alarak karşılıklı uzlaşma yapmakla yükümlüdür. Karşılıklı uzlaşma yapıldıktan sonra tarafların diğer zararları için birbirlerinden tazminat talep etme hakları yoktur.

9. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM PROSEDÜRÜ

9.1. Bu sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkan anlaşmazlıklar taraflarca müzakere yoluyla çözülecektir. Anlaşmaya varılamazsa, bu anlaşma kapsamındaki tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, değerlendirilmek üzere taraflara sunulacaktır. Tahkim Mahkemesi G. ________________________.

10.UYGULAMALAR

10.1. Aşağıdakiler bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak eklenmiştir:

1. Bir konut binasının inşasına ilişkin teknik özellikler;

2. Bir konut binasının inşaatı ile ilgili çalışmaların tamamlanması için program;

3. Bir konut binasının inşaatı için iş tahmini;

4. Bir konut binasının işletilmesi için gereklilikler.

11. SONUÇ

11.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve tarafların sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerine kadar geçerlidir.

11.2. Bu sözleşmede yapılacak tüm değişiklik ve eklemeler yazılı olarak yapılması ve taraflarca imzalanması halinde geçerlidir.

12. TARAFLARIN YASAL ADRESLERİ VE BANKA BİLGİLERİ

Müteahhit

Yasal adres:

Posta adresi:

Ödeme Hesabı:

Düzeltme/hesap:

Müşteri

Yasal adres:

Posta adresi:

Ödeme Hesabı:

Düzeltme/hesap:

13. TARAFLARIN İMZALARI

Yüklenici _______________ Müşteri _______________

SÖZLEŞME NO._______

sözleşmeli işler için

St.Petersburg "___" _______________200_

Bu anlaşma arasında akdedilmiştir. Bireysel girişimci Tsvetkov Stanislav Nikolaevich ", bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır, bir tarafta Şart esasına göre hareket ederek, ve ___________________________________________________________________________________, bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır, şu adreste ikamet etmektedir: ____________________________________________________, pasaport ___________________________________________________________________, Bölüm 37, Madde 702, 703, 704 , Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 705'i ise aşağıdakilerle ilgili:

I. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Müşteri talimat verir ve Yüklenici işbu Sözleşme şartlarına uygun olarak nitelikli iş yapmayı taahhüt eder ve Müşteri bu işi işbu Sözleşmenin 4. maddesi uyarınca kabul etmeyi ve bedelini ödemeyi taahhüt eder.

II. YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILAN İŞİN NİTELİĞİ

2.1. İşin türleri ve kapsamı işbu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olan Ek 1 ve Ek 2'de belirtilmiştir.

2.2. Yapının montajı Müşteri tarafından sağlanan ve _____________________________________________________________________________ adresinde bulunan arsa üzerinde gerçekleştirilir.

III. MÜŞTERİNİN SÖZLEŞME KONUSUNA İLİŞKİN GEREKLİLİKLERİ

3.1. Sözleşmenin konusu (bu Sözleşme kapsamında yapılan işin sonucu): projesine göre inşaatı tamamen tamamlanmış bir yapıdır.

3.2. Sözleşme konusunun niceliksel özellikleri:

Yapının boyutu: ________________ m yumuşak ağaç malzemeden yapılmıştır;

Tavan yüksekliği 1. kat 2,40 m; 2. kat 2,20 m;

Bölmeler 1. kat: T şeklinde çerçeve; bölmeler olmadan çatı katı

5 adetlik ahşap çift kanatlı çift camlı pencere blokları. (3 adet 1. katta ve 2 adet çatı katında)

İç kaplama: 1. kat: duvarlar - yumuşak ahşap kaplama, tavanlar - yumuşak ahşap kaplama, zeminler - dil ve oluklu 27 mm kalınlığında yumuşak ahşap levhalar; çatı katı: duvarlar - yumuşak ahşap kaplama, tavanlar - yumuşak ahşap kaplama, zeminler - 27 mm kalınlığında dil ve oluklu yumuşak ahşap levhalar

Kapılar: panelli (2 adet)

Çatı: ondulin,

Yalıtım: zeminler - 100 mm URSA, tavan - 50 mm URSA, çatı katı - 50 mm URSA

Merdiven: korkulukları ve oymalı korkulukları olan tek kanatlı ahşap.

Birleştirilmesine izin verilir: yapının duvarlarının tüm çevresi boyunca kereste, ayrı bir odada her duvar ve tavan boyunca astar, her odadaki döşeme tahtaları.

IV. FİYAT VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

4.1. Sözleşme bedeli, işbu Sözleşmenin geçerliliği boyunca değişmeden kalır ve _______________________________________________________________________________________ miktarında belirlenir. Ödeme ruble cinsinden yapılır.

4.2. Ödeme aşamalar halinde yapılır.

4.2.1. Sözleşmenin imzalanması üzerine ön ödeme %30'dur.

5 (Beş) iş günü içerisinde ödeme yapılmaması halinde bu sözleşme geçersiz sayılacaktır.

4.2.2. Malzemenin sahaya teslimi üzerine yapılan ödeme% 40'tır.

4.2.3. İş bitiminde son ödeme %30'dur.

4.2.4. Tamamlanan işin ödemesi işin tamamlandığı gün yapılır. Nihai ödeme, iş bitirme belgesinin imzalanmasının ardından şantiyede yapılır.

V. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Sanatçı zorunludur:

5.1.1. Verilen işi, tasarım tahminlerine ve diğer teknik belgelere uygun olarak, kendi kaynaklarınızı, araçlarınızı, mekanizmalarınızı ve malzemelerinizi kullanarak, inşaat kanunlarına ve yönetmeliklerine uygun olarak yüksek kalitede gerçekleştirin ve tamamlanan işi Müşteriye teslim edin.

5.1.2. Müşterinin kendisine emanet ettiği, sitede bulunan mülkün güvenliğini sağlayacak önlemleri almak.

5.1.3. Maliyet tahminini aşmanın yanı sıra işin yürütülmesini engelleyen durumların ortaya çıkması gerekiyorsa, bunu Müşteriye en geç 5 gün önceden bildirin.

5.2. Müşteri şunları yapmakla yükümlüdür:

5.2.1. Müşteri şunları sağlar: elektrik şebekesine bağlantı, Yüklenicinin tüm inşaat süresi boyunca sahasına engelsiz erişimini sağlar. Yüklenicinin ekipmanının Müşterinin sahasına ücretli olarak girmesine bağlı olarak, Müşteri bu masrafları öder.

5.2.2. Müşteri, işçilere tatmin edici durumdaki konutlar sağlar. Sağlanan konut uygun değilse Müşteri işçilere 1000 ruble öder. kişi başı günlük. Muhafazanın uygunluğu aşağıdaki parametrelerle belirlenir:

Odada çatlak, delik veya hava akımı yok

Çatı sızıntısı yok

Yatakların mevcudiyeti

Odanın ısıtılması - soba veya elektrikli, odadaki hava sıcaklığı 150C'den az olmamalıdır.

Bir giriş kapısının varlığı.

İçme suyunun mevcudiyeti

Müşterinin yaz aylarında işçilere yaşamaları için konut sağlamaması durumunda Müşteri, Yükleniciden Müşterinin sahasında kalacak bir değişim evi sipariş edebilir; Kabinin maliyeti, sipariş anındaki piyasa değerine göre belirlenir.

5.2.3. Araçların (arazi dışı araçlar) sahaya erişimini sağlayın ve zorluklar ortaya çıkarsa çözümlenmesini sağlayın. Çözümleriyle ilgili tüm maliyetler Müşteri tarafından ödenir.

5.2.4 Temelin hazırlanması da dahil olmak üzere inşaat ve montaj işleri için sahayı hazırlayın.

5.2.5.Her şeye sahip olun Gerekli belgeler, sitenin mülkiyetini veya sahibinin işi yürütmek için vekaletini teyit etmek.

5.2.6. Tamamlanan iş aşamalarını zamanında kabul edin ve ödeyin. Müşteri işi kabul etmezse (kabul belgesini imzalamazsa), işi kabul etmeme nedenlerini talep listesiyle birlikte 2 gün içinde yazılı olarak Yükleniciye bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde iş tamamlanmış, tamamı kabul edilmiş ve ödemeye tabi kabul edilir.

5.2.7. İşin yapılması sırasında kaliteyi bozan veya diğer eksiklikleri tespit eden Sözleşme şartlarından sapmalar hakkında Yükleniciye yazılı olarak derhal bilgi verin.

5.2.8. Önceden kararlaştırılan gizli işin zamanında kabulü. Kararlaştırılan süre içerisinde ortaya çıkmaması durumunda gizli işlerin açılması, masrafları Müşteriye ait olmak üzere gerçekleştirilir.

5.2.9. İnşaat malzemelerinin teslimatı, Yüklenicinin arazi kabiliyeti düşük bir römorkuna sahip bir araçla gerçekleştirilir. Teslimat, sert yüzeyli yollar varsa yapılır: asfalt, çakıl - malzemenin boşaltıldığı yere. Yol olmaması durumunda teslimat, Müşteri sorumluluğunda olmak üzere toprak yollarda, yol dışında gerçekleştirilir.

5.2.9.1. Arazide sürüş sırasında sürücü, hava koşullarına, yolun kalitesine veya seyahat konumuna, kişisel deneyime bağlı olarak aracın geçme yeteneğini bağımsız olarak görsel olarak belirler ve Müşteriyi aracın geçme yeteneği hakkında bilgilendirir.

5.2.9.2. Araç sıkışırsa Müşteri, hem teslimat yerine hem de dönüş yolunda daha fazla hareket etmesi için sürücüye yardım etmekle yükümlüdür. Aracın arazide çekilmesi için gerekli mekanizmaların ücreti Müşteri tarafından ödenir.

5.2.9.3. Müşteri, kargo teslim güzergahı üzerinde geçilmesi muhtemel yerleri önceden firmaya bildirmek ve geçilmesi zor yer sorununun çözümüne yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür.

5.2.9.4 Müşteri olası seyahat zorluklarını bildirmemişse, boşaltma alanından güvenilir bir geçiş veya çıkış olmaması durumunda sürücünün Yüklenicinin üssüne geri dönme hakkı vardır, bu durumda teslimat için yapılan ödeme iade edilmez.

5.2.9.5 İnşaat malzemesinin boşaltılması, yalnızca bir aracın yaklaşmasının teknik olarak mümkün olması durumunda Müşteri tarafından belirtilen yerde gerçekleştirilir: açık garaj yolları, dönüşler, eğimler vb. İnşaat malzemelerinin şantiyeye 30 metreden fazla taşınması Müşteri tarafından ayrıca ödenir.

Römorklu bir aracın boşaltma alanına ulaşım mümkün değilse, römorktaki malzemenin tekrar araca yüklenmesi mümkündür. Yeniden yükleme maliyeti ayrıca Müşteri tarafından ödenir.

5.3. Sanatçı şu haklara sahiptir:

5.3.1. İnşaatta kullanılan malzemeleri özellik ve kalite bakımından benzer olanlarla değiştirin (Müşteri ile mutabakata varıldığı şekilde).

5.3.2. Yardımcıları iş üretimine dahil edin müteahhitler.

5.4. Müşteri şu haklara sahiptir:

5.4.1. İşin ilerleyişini ve kalitesini hem şahsen hem de yetkili temsilciniz aracılığıyla denetleyin; Sözleşme şartlarından sapmalar tespit edilirse, bunun Yükleniciye derhal zorunlu olarak bildirilmesiyle işi askıya alabilir. Sözleşme şartlarına uygun olarak Müşterinin işin durdurulması makul değilse, Yüklenicinin Sözleşme süresini tek taraflı olarak uzatma ve zorla çalışmama nedeniyle oluşan zararın tazminini talep etme hakkı vardır.

5.4.2. Üretim süreci sırasında, Yüklenici ile önceden kararlaştırılan tamamlanmış kritik yapıları ve gizli işleri kabul edin.

VI. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

6.1. Sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesi durumunda, taraflar aşağıdaki mülkiyet sorumluluğuna sahiptir:

6.2. Yapılan işin kalitesinde önemli eksiklikler tespit edilirse, Müşteri, madde 5.2.6'ya uygunluğa bağlı olarak, masrafları Yükleniciye ait olmak üzere eksiklikleri düzeltme hakkına sahiptir. fiili anlaşma.

6.3. Aşamalı ödemede gecikme olması durumunda Yüklenici, ödeme yapılıncaya kadar işi durdurur. Bu durumda sonraki aşamaların teslim tarihi uzatılır.

6.4. Bir sonraki aşamaya ilişkin ödemede gecikme olması durumunda, Madde 4.2 uyarınca Müşteriden bu aşamaya ilişkin ödeme tutarının %1'i oranında para cezası kesilecektir. ödeme gecikmesinin her günü için.

6.5. Müşterinin hatasından dolayı ekibin aksaması durumunda (inşaat işi için sahanın hazırlanmaması, temelin hazırlanmaması, işbu Sözleşmenin 5.2.2 maddesinin yerine getirilmemesi, inşaatın bir sonraki aşaması için ödemede gecikme) ve Yüklenici ekibinin inşaat işini yürütmesini engelleyen diğer nedenler), Müşteri 1500 ruble tutarında para cezası öder. kesintinin olduğu her gün için. 4 (dört) günden fazla kesinti olması durumunda Yüklenici, kesinti nedenleri ortadan kalkana kadar masrafları Müşteriye ait olmak üzere şantiyeyi terk etme hakkına sahiptir (seyahat Müşteri tarafından 8.000 ruble tutarında ödenir). ortadan kaldırılmışsa, bu durumda malzemenin güvenliğinin sorumluluğu Müşteriye aittir.

6.6. Son aşamanın ödemesinde gecikme olması durumunda, ödemede gecikilen her gün için Müşteriden ödeme tutarının %1'i oranında (madde 4.2 uyarınca) ceza kesilecektir.

6.7. Bu Sözleşme kapsamında çalışmaya başladıktan sonra (proje geliştirme; denetim, saha planlama; yapı malzemelerinin Yüklenici üssünde montajı, malzeme teslimi vb.) Müşterinin kusuru nedeniyle Sözleşmenin feshi durumunda, Yüklenicinin Müşteri tarafından ödenen fiili maliyetleri belirlenir.

6.8. Sözleşmenin Yüklenicinin kusurundan dolayı feshedilmesi halinde Yüklenici, etaplar için yapılan ödemeler ile fiili olarak yapılan iş arasındaki fark kadar parayı Müşteriye iade etmeyi taahhüt eder.

6.9. Bu Sözleşme kapsamındaki işin tamamlanmasında gecikme olması durumunda, Yükleniciye madde 4.2 uyarınca tamamlanmamış aşamaların tutarının %1'i kadar para cezası kesilecektir. inşaat gecikmesinin her günü için.

VII. MÜCBİR SEBEP DURUMLARI

7.1. Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesi durumunda, bu başarısızlığın aşağıdakileri içeren mücbir sebep durumlarının bir sonucu olması durumunda sorumluluktan muaftır: askeri olaylar; sabotaj ve terör eylemleri; devlet kurum ve kuruluşlarının kararları ve eylemleri; doğal olayların yanı sıra diğer acil ve kaçınılmaz durumlar.

7.2. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen Taraf, engeli ve bunun işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerindeki etkisini diğer Tarafa bildirmelidir.

7.3. Mücbir sebep koşullarının üç ay boyunca devam etmesi ve herhangi bir fesih belirtisi göstermemesi halinde, işbu Sözleşme Müşteri veya Yüklenici tarafından diğer Tarafa bildirim gönderilmek suretiyle feshedilebilir.

VIII. EK KOŞULLAR

8.1. Mülkün hasar görmesi (hasar görmesi), tahrip olması veya korunmaması durumunda Yüklenici, Müşteriye derhal yazılı olarak bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Yüklenici, varsa işin üretiminde kullanılan ve Müşteri tarafından sağlanan malzeme ve araçların güvenliğini sağlamayı taahhüt eder.

8.2. Yüklenici, teslim, kabul ve ödeme anına kadar Yüklenicinin mal ve malzemelerinden sorumludur. Kabul belgesinin ve karşılıklı uzlaşmaların tamamlanmasının ardından mülk Müşterinin mülkiyetine geçer.

8.3. Yüklenicinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini uygun şekilde yerine getirmesini engelleyen öngörülemeyen durumların ortaya çıkması durumunda, Yüklenici bu durumu derhal yazılı olarak Müşteriye bu durumların teyidi ile bildirir ve ardından Taraflar, aşağıdaki prosedürler hakkında ek bir anlaşma yaparlar. ortaya çıkan engelleri ortadan kaldırmak ve yükümlülüklerini daha da yerine getirmek.

8.4. Müşteri ayrıca aşağıdaki işler için ödeme yapar:

Aracın St. Petersburg Çevre Yolu'ndan Müşterinin sahasına kadar 80 km'nin üzerindeki kilometresi için km başına 80 ruble oranında nakliye hizmetleri.

İnşaat malzemelerinin şantiyeye 30 metreden uzağa taşınması.

İnşaat işini engelleyen mevcut yapıların sökülmesi.

Herhangi bir ek iş sözleşme tutarına dahil değildir ve tarafların mutabakatı ile ayrıca ödenir.

8.5. Taraflardan her biri, işbu Sözleşmeyi uygularken, Müşteri ve Yükleniciye maddi zarar vermenin yanı sıra her bir Tarafın ticari itibarına zarar verebilecek her türlü eylemden kaçınarak uyum içinde hareket etmeyi taahhüt eder.

8.6. Bu sözleşmenin imzalandığı andan itibaren tüm sözlü sözleşmelerin yanı sıra elektronik ve faks mesajları da geçersiz hale gelir.

IX. SÖZLEŞME SÜRESİ

9.1. Bu sözleşmenin geçerlilik süresi, bu sözleşmenin imzalandığı andan bu sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesine kadar belirlenir.

9.2. İnşaatın başlangıcı "___"____________________ 201__ olarak belirlendi. İnşaat süresi - 1 (bir) ay (yapının büyüklüğüne bağlı olarak).

X. GARANTİ

10.1. İnşaat 12 ay garantilidir:

Çatı sızıntıları için (cam, çatı kaplama keçesi veya benzeri malzemelerden yapılmış geçici çatılar için geçerli değildir).

Yapısal bütünlük için

10.2. Garanti yükümlülükleri, Sözleşme kapsamındaki işin tamamlandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve tasarımdaki değişiklikler ve yapının hatalı çalışması sonucu üçüncü şahısların veya Müşterinin neden olduğu hasarlar için geçerli değildir.

10.3. Müşteri tarafından satın alınan malzemeler için garanti yükümlülükleri geçerli değildir.

10.4. Garanti, malzemenin büzülmesi, şişmesi ve çatlakların ortaya çıkması gibi özellikleri için geçerli değildir (imalat sırasında ağacın yapısı bozulduğu için ahşap malzeme için geçerlidir).

10.5. Garanti, Müşteri tarafından sağlanan temeller (geçici, sütunlu, yüzey, şerit, vida kazıkları vb.) için geçerli değildir. Yüklenici, temelin tahribatı, eğilmesi, çökmesi, çökmesi ve ayrıca Müşteri tarafından sağlanan temelin veya geçici temelin yanlış imalatı nedeniyle yapının veya yapının ayrı bölümlerinin yapısal bütünlüğünün ihlalinden sorumlu değildir.

10.6. Müşterinin, garanti süresi içinde ve yapının inşası sırasında, Yüklenici ile mutabakata varmadan inşa edilen yapının tasarımını veya teknik ve operasyonel parametrelerini değiştirmesi durumunda garanti yükümlülükleri geçersiz hale gelir.

10.7. Garanti yükümlülükleri, Müşterinin bu sözleşmenin bir nüshasına sahip olması durumunda geçerlidir.

Moskova "___" ___________ 201_.

Bir yandan kendi adına hareket eden, bundan sonra "Müşteri" olarak anılacak olan Vatandaş ______________________

ve kendi adına hareket eden vatandaş ___________________________ (bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır), işbu Sözleşmeyi aşağıdaki hususlar üzerinde akdetmiştir:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. Müşteri talimat verir ve Yüklenici aşağıdaki İşi yapmayı ve işin sonucunu Müşteriye teslim etmeyi taahhüt eder ve Müşteri işin sonucunu kabul etmeyi ve bunun bedelini ödemeyi taahhüt eder: iki katlı bir konut binasının inşaatı toplam alana sahip _____ metrekare Nesne şu adreste inşa ediliyor:___________________________.
1.2. İş, masrafları Yükleniciye ait olmak üzere, kendi malzemelerinden, kendi güçleri ve imkanlarıyla gerçekleştirilir.
1.2.1. Yüklenici, kendisi tarafından sağlanan malzeme ve teçhizatın kalitesinin yetersizliğinden ve ayrıca üçüncü kişilerin haklarına giren malzeme ve teçhizatın temininden sorumludur.
1.3. Bu Sözleşmenin geçerlilik süresi:
1.3.1. Bu, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve tarafların yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmelerine kadar geçerlidir.
1.4. Çalışma aşamalar halinde gerçekleştirilir:
1.4.1. İlk aşama: vakfın inşası.
1.4.2. İkinci aşama: birinci katın inşaatı.
1.4.3. Üçüncü aşama: ikinci katın inşaatı.
1.4.4. Dördüncü aşama: çatının montajı, iç ve dış dekorasyon, iç ve dış iletişimin kurulumu.
1.5. İşin tamamlanması için zaman çerçevesi:
1.5.1. Birinci aşama: Bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 (altmış) takvim günü içerisinde vakfın inşası.
1.5.2. Çalışmanın geri kalanı “___” ___________ 201_ tarihine kadar.
1.6. Çalışma aşağıdaki gereksinimleri ve kapsamı karşılamalıdır:
1.6.1. Temel betonarmedir (beton kalitesi M350'den düşük değildir, takviye 16-18 mm çapındadır).
1.6.2. Duvarlar M150 sınıfı kırmızı masif tuğladan yapılmalıdır.
1.6.3. Çatı: yalıtımlı metal kiremitler, yalıtım kalınlığı 200 mm'den az değil.
1.6.4. Mühendislik iletişimi: tüm evin elektrik tesisatı, tel çapı 2,5 mm.
1.6.5. Isıtma borularının, polipropilen boruların yerleşimi.
1.6.6. Cephe sıvası, iç sıva.
1.6.7. Mutfaktaki pencereler hariç pencereler plastik, çift odacıklı, her iki tarafı lamine meşedir.
1.6.8. Havalandırma doğaldır.
1.6.9. Şömine.
1.6.10. Temel Technonickel kullanılarak su geçirmez hale getirilmiştir.
1.6.11. Evin cephesi dekoratif taşlarla süslenmiştir.

2. İŞİN FİYATI. SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÖDEME PROSEDÜRÜ
2.1. Bu Sözleşme kapsamında yapılacak işin fiyatı ____________ (______________ milyon _______________) ruble'dir.
Ödeme aşamalar halinde yapılır:
2.1.1. İlk aşama için ön ödeme - ___________ (______ milyon ________________ bin) ruble tutarındaki sözleşme fiyatının% 30'u, sözleşmenin imzalandığı gün, makbuz karşılığında Yükleniciye ruble cinsinden nakit transfer edilerek ödenir.
2.1.2. İkinci aşama için avans ödemesi - ______________ (_____ milyon ______________ bin) ruble olan sözleşme bedelinin %40'ı, 1. aşama için iş bitirme belgesinin imzalandığı gün, makbuz karşılığında Yükleniciye ruble cinsinden nakit transfer edilerek ödenir. .
2.1.3. Üçüncü aşama için ön ödeme - ____________ (______________ bin) ruble olan sözleşme bedelinin %10'u, 2. aşama için iş bitirme belgesinin imzalandığı gün, makbuz karşılığında Yükleniciye ruble olarak nakit aktarılarak ödenir.
2.1.4. Dördüncü aşama için ön ödeme - __________ (______________ bin) ruble olan sözleşme bedelinin %10'u, 3. aşama için iş bitirme belgesinin imzalandığı gün, makbuz karşılığında Yükleniciye ruble olarak nakit aktarılarak ödenir.
2.1.5. Dördüncü aşama için ödeme (sözleşme kapsamındaki son ödeme) - Sözleşme bedelinin% 10'u _________ (_________________ bin) ruble olup, 4. aşama için iş bitirme sertifikasının imzalandığı gün ödenir (sözleşmenin tamamı için nihai iş bitirme sertifikası) ) Makbuz karşılığında Yüklenicinin fonlarına ruble cinsinden nakit transfer ederek.
2.1.6. Bu Sözleşme kapsamındaki işin fiyatı, Yüklenicinin tüm masraflarının (inşaat malzemelerinin satın alınması, üçüncü şahıslarla yapılan anlaşmalar vb.) tazminatını ve kendisine ödenmesi gereken ücreti içerir.
2.2. Yüklenicinin fiili masrafları işin fiyatı belirlenirken dikkate alınanlardan daha az olduğu ortaya çıkarsa, Müşteri, işin bedelini işbu Sözleşmenin 2.1 maddesinde belirtilen fiyattan ödeme hakkına sahiptir. Yüklenicinin aldığı tasarruflar, yapılan işin kalitesini etkiledi.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Müteahhit:
3.1.1. - malzeme ve ekipmanın kazara kaybolması veya kazara hasar görmesi riskini taşır;
3.1.2. - Müşteri tarafından kabul edilmeden önce yapılan işin sonucunun kazara ölüm veya kazara hasar görmesi riskini taşır.
3.2. Yüklenici, Yüklenicinin kontrolü dışında yapılan işin sonuçlarının uygunluğunu veya dayanıklılığını tehdit eden veya işin zamanında tamamlanmasını imkansız hale getiren koşullar hakkında Müşteriyi derhal uyarmakla yükümlüdür.
3.3. Yüklenici, Müşterinin 2.1.1.-2.1.4 maddelerinde belirtilen fonların ödeme koşullarına uymaması durumunda işi tek taraflı olarak askıya alma veya işi yapmayı reddetme hakkına sahiptir. Bu sözleşmenin süresi 10 (on) veya daha fazla takvim günü olacaktır.
3.4. Fonların geç ödenmesi cezası, Madde 2.1.1.-2.1.4'te belirtilen ödeme koşullarının ihlal edildiği her gün için Müşteri tarafından Yükleniciye ödenmeyen tutarın %1'i (yüzde bir) kadardır. fiili ödeme gününde.
3.5. Müşteri şu haklara sahiptir:
3.5.1. - Yüklenicinin faaliyetlerine müdahale etmeden gerçekleştirdiği işin ilerlemesini ve kalitesini kontrol etmek.

4. YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILAN İŞİN MÜŞTERİ TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ
4.1. Müşteri, işbu sözleşmede öngörülen süre içerisinde ve şekilde, Yüklenicinin katılımıyla, yapılan işi (sonucunu) iş bitirme belgesine göre incelemek ve kabul etmekle yükümlüdür.
4.2. İş sonucunun kabulü, Müşterinin Yükleniciden iş sonucunun teslimata hazır olduğuna dair bildirim aldığı tarihten itibaren 3 (üç) takvim günü içinde gerçekleştirilir.
4.3. Kabul üzerine işteki eksiklikleri keşfeden bir müşteri, yalnızca bu eksikliklerin veya daha sonra bunların giderilmesi için talepte bulunulma olasılığının iş bitirme sertifikasında belirtildiği durumlarda bunlara başvurma hakkına sahiptir.
4.4. Bir işi kontrol etmeden kabul eden müşteri, normal kabul yöntemi sırasında eserde tespit edilebilecek kusurlara (açık ayıplar) başvurma hakkından mahrum kalır.
4.5. İşin kabulünden sonra, bu Sözleşmeden sapmalar veya Yüklenici tarafından kasıtlı olarak gizlenenler de dahil olmak üzere olağan kabul yöntemi kullanılarak tespit edilemeyen diğer kusurları (gizli kusurlar) keşfeden Müşteri, durumu Yükleniciye bildirmekle yükümlüdür. Yüklenici bunu tespit ettikten sonra makul bir süre içinde bu konuda bilgi verecektir.
4.6. Yüklenici, tamamlanan işin sertifikasını/sertifikalarını Müşterinin bu sözleşmenin 7. maddesinde belirtilen adresine gönderme hakkına sahiptir. Müşteri, iş bitirme belgesini aldıktan sonra bunu imzalamak veya gerekçeli itirazlarını Yükleniciye göndermekle yükümlüdür. Müşteri, kanunun alınmasından sonraki 3 (üç) takvim günü içerisinde Yükleniciye gerekçeli itiraz göndermezse, iş tam ve uygun kalitede kabul edilmiş sayılır.

SÖZLEŞME NO.___________

Moskova "__"____________ 201_

Bir tarafta ________________ Devlet Tescil Belgesine dayanarak hareket eden, bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacak olan Limited Şirket ______________________ ve diğer tarafta topluca "Müşteri" olarak anılacak olan ___________ ____________ ____________ “Taraflar” olarak anılacaktır » , bu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde imzalamışlardır:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Yüklenici, Müşterinin talimatlarına göre (bundan sonra İş olarak anılacaktır) işi, işbu Sözleşmenin kroki çizimlerine (Ek No. 1), 9 ve 10. paragraflarına uygun olarak yapmayı ve sonucunu Müşteriye teslim etmeyi taahhüt eder. Müşteri, Yüklenicinin işi yapması için gerekli koşulları oluşturmayı, İşin sonucunu kabul etmeyi ve işbu Sözleşmenin 4. maddesi uyarınca ödemeyi taahhüt eder.

1.2. Yüklenici, İşi Müşterinin arsasında (bundan sonra İşin yeri olarak anılacaktır) Ek No. 2'ye (İş sonucunu sahaya bağlama planı) uygun olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

2. İŞ YERİ VE ULAŞIM HİZMETLERİ

Müşteri, Yüklenicinin araçlarının (arazi dışı araçlar) Çalışma sahasına doğrudan erişebilmesini sağlamakla yükümlüdür.

2.1. Çalışma sahasının adresi: __________________________w _______km

2.2. İşin kesin yeri, İşin başlamasından hemen önce Müşteri tarafından bağımsız olarak belirlenir.

2.3. İşin gerçekleştirilmesi için gerekli malzeme, makine, kişi ve ekipmanın teslimatı (bundan sonra Nakliye Hizmetleri olarak anılacaktır), belirtilen mesafeye göre masrafları Müşteriye ait olmak üzere (Yüklenicinin şantiyesinden Müşterinin sahasına teslimi) gerçekleştirilir. her ekipman birimi için 75 ruble/km, ödeme Yüklenici tarafından sahada gerçekleştirilir.

2.4. “Mesafe” Yüklenicinin araçlarının Çalışma sahasına kamuya açık yollarda gitmesi için kat ettiği gerçek mesafe anlamına gelir.

2.5. Ek mesafenin maliyeti, madde 4.1'de belirtilen Sözleşme fiyatına dahil değildir. Bu Sözleşmenin 4.2.2.1 maddesinde belirtilen aşamaya ait ödeme ile birlikte ödenir. Anlaşma.

3. İŞ ÜRETİM KOŞULLARI

3.1. Müşteri şunları sağlar:

3.1.1. İnşaatın işleyişine ve işçilerin ömrüne yetecek elektriğe sahip şantiye alanı (3 kW, 220V / 50 hertz).

3.1.2. Şantiyenin yakın çevresinde 15 (on beş) metreden fazla olmayan malzemelerin boşaltılması ve depolanması için engelsiz erişim yolları veya Yükleniciye inşaat malzemelerinin inşaat sahasına taşınması için 1 (bir) başına 20 (yirmi) ruble tutarında ödeme yapılması 1 m3 (bir) metreküp başına metre. Kışın yolun temizlenmesi sorumluluğu Müşteriye aittir.

3.1.3. Dökme sahasına yakın beton dökmek için özel ekipmanlara yönelik engelsiz erişim yolları. Bu noktanın yerine getirilmesi mümkün değilse, beton pompası hizmetleri için kararlaştırılan fiyat üzerinden ödeme yapın.

3.1.4. İşçilerin, şirket çalışanlarının ve inşaat ekipmanlarının şantiyeye engelsiz erişimi.

3.1.5. İşçiler için konaklama.

3.2. İnşaat işleri ve işçilerin konaklaması için gerekli olan elektrik Müşteri tarafından ödenir.

3.3. Müşteri, arsa sınırlarını, İş sonucunun yerini belirler ve İş sonucunun Ek 2'deki alanla bağlantısını gösteren bir çizim yapar.

3.4. Yüklenici şunları sağlar:

3.4.1. Bir kütük evin üretimi için uygun kalitede inşaat malzemelerinin satın alınması ve mevcudiyeti (bu Sözleşmenin 9. maddesinde aksi belirtilmediği sürece) ve kabul sırasında Müşteri tarafından belirlenen kusurlu malzemenin değiştirilmesi veya onarılmasıyla ilgili tüm masrafları karşılar.

3.4.2. İşçiler için yiyecek.

3.4.3. İnşaat ve montaj işleri için gerekli ekipman ve aletlerin mevcudiyeti (elektrikli testereler, testere zincirleri, baltalar, şerit metreler, matkaplar, gergi kayışları, çivi çekiciler vb.).

3.4.4. Tüm işlerin bu sözleşmede öngörülen kapsam ve süreler dahilinde tamamlanması.

3.4.5. Çalışmaların eskiz çizimlerine (Ek No. 1) ve bina kuralları ve düzenlemelerine (SNiP) tam uygun olarak yürütülmesi.

3.4.6. Şantiyede gerekli güvenlik önlemlerini almak, çalışma sırasında çevreyi, yeşil alanları ve araziyi korumak.

3.4.7. Yapılan işin sonucunun Müşteriye aktarılana kadar güvenliği.

3.2.8. İş kabul belgesinin imzalandığı tarihten itibaren bir hafta içinde kendisine ait inşaat makine ve teçhizatını şantiyeden çıkarmak, Araçlar, aletler, cihazlar, envanter, yapı malzemeleri, ürünler.

4. FİYAT VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

4.1. Bu Sözleşmenin 1.1 maddesine uygun olarak gerçekleştirilen İş, bu Sözleşmenin Ek 3'ünde hazırlanan tahmine uygun olarak Müşteri ve Yüklenici tarafından kararlaştırılan fiyat üzerinden ödenir ve __________ (_______________) ruble ___ kopek tutarındadır. .

İşin sözleşme bedeli, bu Sözleşmenin geçerliliği boyunca değişmeden kalır.

4.2. Ödeme aşağıdaki sırayla aşamalı olarak yapılır:

4.2.1. İşe başlamadan önce Müşteri, Ödeme Planına (Ek No. 4) uygun olarak ____________ (yedi yüz yetmiş bin) ruble 00 kopek olan% 70 (yüzde yetmiş) tutarında avans ödemesi yapar. Yüklenicinin madde 1.1'de belirtilen işi gerçekleştirmek için kereste, inşaat malzemeleri, tavan arası yalıtım satın alması. bu anlaşmaya karşı.

4.2.2. Sözleşme kapsamında kalan tutarın ödemesi, işin tamamlandığının Müşteriye bildirilmesinden sonraki 2 iş günü içerisinde işbu Sözleşmenin Ödeme Planına (Ek No. 4) uygun olarak yapılır.

4.3. Ek iş ve hizmetler (bu Sözleşmenin 1.1 maddesinde belirtilmeyen işler), Madde 4.2.2'de belirtilen aşamaya ilişkin ödeme ile birlikte Müşteri tarafından ödenir. fiili anlaşma.

4.4. İşin ödemesi, Müşteri tarafından işbu Sözleşmede belirtilen tutarların Yüklenicinin banka hesabına veya kasasına yatırılmasıyla banka havalesi ve nakit olarak yapılır.

5. İŞİN TAMAMLANMASI VE KABUL EDİLMESİ TARİHLERİ

5.1. İşin bitiş tarihi en geç “__”_________ 2013'tür.

5.2. Yüklenici Çalışma sahasını inceledikten sonra, işbu Sözleşme kapsamındaki işin tamamlanma tarihleri ​​Tarafların mutabakatı ile değiştirilebilir.

5.3. İşbu sözleşme kapsamında İşin tamamlanma tarihi, tamamlanan iş için Kabul Belgesinin Taraflarca imzalandığı tarihtir.

5.4. Müşteri, İşin tamamlandığının kendisine bildirilmesinden itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde tamamlanan İşi kabul etmekle yükümlüdür. Yüklenici, İşin tamamlandığını Müşteriye, sağlanan telefon numaraları aracılığıyla veya Müşterinin Sözleşmede belirttiği adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirir. Tamamlanan İşin zamanında kabul edilmesi mümkün değilse, Müşteri, Madde 5.1'de belirtilen son teslim tarihinden en geç 10 (On) gün önce Yükleniciye yazılı olarak bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Anlaşma.

5.5. İşin sonucunun kabulü ve teslimatı sırasında herhangi bir kusur tespit edilmesi halinde Müşteri, bunu derhal bildirmekle yükümlüdür. Tespit edilen eksiklikler tamamlanan işin kabul belgesine yansıtılır ve tutanak taraflarca imzalanır. Bundan sonra Yüklenici, Müşteri ile mutabakata varılan süre içerisinde eksiklikleri giderir.

5.6. Tamamlanan İş için Kabul Sertifikasını imzalamanın sebepsiz bir şekilde reddedilmesi durumunda, Müşteri bunu kanunda not eder ve senet Yüklenici tarafından imzalanır. Bu andan itibaren Çalışma Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.

5.7. Daha önce ayrı bir iş aşamasının sonucunu kabul etmiş olan Müşteri, Yüklenicinin hatasından kaynaklanmayan ölüm veya iş sonucunun zarar görmesi riskini üstlenir.

5.8. Yüklenici, Müşteriye önceden bildirimde bulunarak işin tamamlanma tarihini tek taraflı olarak otuz takvim gününü aşmayacak şekilde uzatma hakkını saklı tutar.

6. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

6.1. Ödemede gecikme olması durumunda bir miktar para Sözleşmede belirtilen durumlarda, Müşteri, ödemede gecikilen her gün için, ödeme yapmama tutarının %0,5'i (yüzde sıfır virgül beş) oranında, maddede belirtilen tutarın %5'inden (yüzde beş) fazla olmamak üzere para cezası öder. 4.1. fiili anlaşma.

6.2. Müşterinin madde 4.2'de belirtilen bir sonraki aşama için ödemeyi geciktirmesi durumunda. Sözleşmenin hükümlerine göre ve (veya) Müşterinin talebi üzerine Yüklenici, ekibin kesinti süresinden kaynaklanan kayıpları Müşterinin hesabına atfederek bu Sözleşme kapsamında İşin yürütülmesini askıya alma hakkına sahiptir. Kayıplar, İşin durdurulduğu her gün için 3.000 (Üç bin) ruble oranında belirlenir.

6.3. Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri, fiilen tamamlanan İşin maliyetini ödeyecektir. Bu durumda Müşterinin sahasının incelenmesi ve ön çizimlerin geliştirilmesinin maliyeti 6.000 (Altı bin) rubledir.

6.4. Bu Sözleşmenin feshi halinde Yüklenici, yatırılan tutarı Müşteriye iade eder. peşin eksi gerçekleştirilen fiili işin maliyeti.

6.5. Bu Sözleşme kapsamında İşin tamamlanmasında gecikme olması durumunda, Yüklenici, İşin tamamlanmasında gecikilen her gün için tamamlanmamış İşin tutarının %3'ü (Yüzde Üç) oranında para cezası ödeyecektir, ancak bu oran %100'den (yüzde yüz) fazla olmayacaktır. Madde 4.1'de belirtilen tutarın yüzdesi). fiili anlaşma

6.6. Cezanın ödenmesi, Tarafları bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten ve işlenen ihlalleri ortadan kaldırmaktan kurtarmaz.

6.7. Taraflar, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden dolayı, bu başarısızlığın, Sözleşmenin imzalanmasından sonra, tarafın önceden öngöremediği veya önleyemediği olağanüstü olayların bir sonucu olarak ortaya çıkan mücbir sebeplerin bir sonucu olması durumunda, sorumluluktan muaf tutulur. makul önlemler (mücbir sebep).

6.8. Müşteri, Yüklenicinin araçlarının Müşterinin sahasına gitme kabiliyetinden sorumludur ve gerekli izinlerin alınması (gerekirse), Yüklenicinin araçlarının neden olduğu hasar durumunda yol yüzeyinin eski haline getirilmesi, erişim yollarının temizlenmesi, ve Yüklenicinin araçlarını çekmek için özel ekipman kullanmak.

6.9. Müşterinin işe başlamadan önce bu sözleşmenin tüm eklerini imzalaması gerekmektedir. Müşterinin ekleri imzalamaması durumunda yüklenici bu sözleşmeyi askıya alma veya bu sözleşme kapsamında işin tamamlanması için son tarihi revize etme hakkına sahiptir.

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

7.1. İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından madde 4.2.1 uyarınca avans ödemesinin yapıldığı andan itibaren yürürlüğe girer. Bu Sözleşmenin hükümleri, Tarafların tüm yükümlülüklerini yerine getirmelerine kadar geçerlidir.

7.2. Bu Sözleşmenin değiştirilmesi ve feshi yalnızca Tarafların mutabakatı ile yapılır.

7.3. Bu Sözleşmenin uygulanmasının tek taraflı olarak reddedilmesine, kanun veya bu Sözleşme tarafından öngörülen haller dışında izin verilmez. Sözleşmenin feshine ilişkin bildirim, Sözleşmenin feshi tarihinden en az otuz gün önce yapılmalıdır.

7.4. Bu Sözleşmenin feshi durumunda, Taraflar, Yüklenicinin gerçekleştirilen fiili iş hacmiyle bağlantılı olarak hak ettiği toplam tutar konusunda bir çözüme ulaşmak için derhal çaba göstereceklerdir.

7.5. Yüklenici aşağıdaki durumlarda işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir:

7.5.1. Çalışmayı tamamlamanın öngörülemeyen teknik imkansızlığını ortaya çıkardı.

7.5.2. Araçla şantiyeye erişimin imkansızlığı.

7.5.3. Yüklenicinin Sözleşmenin 1.1. maddesinde belirtilmeyen ek işleri yapma ihtiyacı.

7.5.4. Müşterinin Sözleşmede belirtilen tutarların ödeme şartlarına uymaması ve ayrıca Müşterinin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek Sözleşmenin uygulanmasını engellemesi,

7.5.5. Yüklenici için İşin gerçekleştirilme maliyetinde önemli (%15 (yüzde onbeş) artış) artış.

7.6. Mücbir sebep hallerinin üç ay boyunca devam etmesi halinde taraflardan her biri, diğer Tarafa bildirimde bulunarak Sözleşmeyi erken feshetme hakkına sahiptir.

7.7. Tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar Taraflarca müzakere yoluyla çözülür.

7.8. Taraflar arasında dava çıkması halinde, dava Yüklenicinin bulunduğu yerdeki mahkemede görülecektir.

8. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Sanatçı zorunludur:

8.1.1. Bu Sözleşmede belirtilen tüm İşleri eksiksiz olarak ve bu Sözleşmede belirtilen süreler dahilinde gerçekleştireceksiniz.

8.1.2. Müşteriye İşin kabul zamanı hakkında bilgi verin.

8.1.3. İşin kabulü sırasında tespit edilen eksiklikleri giderin.

8.1.4. Tamamlanan Çalışmayı Müşteriye teslim edin.

8.2. Sanatçı şu haklara sahiptir:

8.2.1. Çalışmayı planlanandan önce teslim edin.

8.2.2. İnşaatta kullanılan malzemeleri özellik ve kalite bakımından benzer olanlarla değiştirin (Müşteri ile mutabakata varıldığı şekilde).

8.2.3. Malzeme seçerken Müşterinin hazır bulunmasını isteyin.

8.2.4. Alt yüklenicileri İşin üretimine dahil edin.

8.2.5. İşin yürütülmesine ilişkin başlangıç ​​tarihini ve prosedürünü bağımsız olarak belirleyin

8.3 Müşteri şunları yapmakla yükümlüdür:

8.3.1. İşin yürütülmesi için gerekli belgeler konusunda Yüklenici ile mutabakata varın.

8.3.2. Tamamlanan İşi zamanında kabul edin ve ödeme yapın.

8.3.3. İşin erken tamamlanması durumunda Yüklenici işi planlanandan önce kabul edecektir.

8.3.4. Bu Sözleşme kapsamında İşin performansını etkileyebilecek tüm değişiklikler hakkında Yükleniciyi derhal bilgilendirin.

8.3.5. Gizli Çalışmayı zamanında kabul edin. Kararlaştırılan süre içerisinde ortaya çıkmaması durumunda, gizli Çalışmaya erişim masrafları Müşteriye ait olmak üzere gerçekleştirilir.

8.3.6. Sözleşme şartlarından sapmalar veya İşin yapımı ve kabulü sırasında kendisi tarafından tespit edilen diğer eksiklikler hakkında Yükleniciye yazılı olarak bilgi verilecektir.

8.3.7. Mülkiyet, kullanım ve elden çıkarma hakkını doğrulayan belgelerin mevcudiyeti konusunda bağımsız olarak tüm sorumluluğu üstlenin arsa Madde 2.2'de belirtilmiştir. fiili anlaşma.

8.3.8. İnşaat ve montaj işleri, zorunlu onaylar ve iş için gerekli olanlar da dahil olmak üzere, İşin gerçekleştirilmesi, İşin sonucunun devreye alınması ve işletilmesi için gerekli olan, yürürlükteki mevzuata uygun olarak hazırlanan belgelerin mevcudiyetinin bağımsız olarak hazırlanması ve tüm sorumluluğu üstlenmesi ve Tamamlanan İşin kurulumu ve işletilmesine ilişkin kararlar.

8.3.9. İşin ilerleyişi ve sonuçları hakkında üçüncü taraflarla anlaşmaya varmanın tüm sorumluluğunu bağımsız olarak hazırlar ve üstlenir.

8.3.10. İşin konumunun ve Çalışma sonucunun arsa üzerindeki konumunun doğru belirlenmesi konusunda tüm sorumluluğu bağımsız olarak üstlenir.

8.3.11. Tüm inşaat süresi boyunca Yüklenicinin Çalışma sahasına engelsiz erişiminin sağlanması. Yüklenicinin ekipmanının İşin yapılacağı sahaya ücretli girişine bağlı olarak, Müşteri bu masrafları öder.

8.4. Müşteri şu haklara sahiptir:

8.4.1. İşin ilerleyişini ve kalitesini hem şahsen hem de yetkili temsilciniz aracılığıyla denetlemek; Sözleşmenin şartlarından sapmalar tespit edilirse, bunun Yükleniciye derhal zorunlu olarak bildirilmesiyle işi askıya alabilir. Müşteri tarafından haksız yere işin durdurulması halinde Yüklenicinin sözleşme süresini tek taraflı olarak uzatma ve uğranılan tüm zararların tazminini talep etme hakkı vardır.

8.4.2. Diğer yüklenicileri, yalnızca yaptıkları işin Yüklenicinin normal çalışmasına engel oluşturmaması durumunda (Yüklenici ile anlaşarak) sahada mühendislik çalışmaları yürütmeye dahil edin.

8.4.3. Müşteri, Sözleşme'nin 15. maddesinde belirtilen Yetkili Temsilci aracılığıyla hareket etme hakkına sahiptir. Yetkili temsilci, Müşterinin bu Sözleşme kapsamında sahip olduğu tüm hak ve yükümlülüklere sahiptir.

9. İNŞAAT İŞLERİNE İLİŞKİN TEKNİK KOŞULLAR

(ÖRNEK, sözleşmelerden birinin örneğini kullanarak)

İş, Yüklenicinin mevcut teknolojisi kullanılarak ekteki çizimlere uygun olarak gerçekleştirilir.

9.1. Vakıf türü:

9.1.1. Kum yatağına gömülmemiş, güçlendirilmiş monolitik betonu soyun. Alt zemin ayrımının zemin seviyesinden yüksekliği en az 500 mm'dir. Bantın kesiti 30x50 (yükseklik) cm'dir. Boyuna takviye - d 12 mm, çemberleme - 6 mm.

Kör alan yapılmaz.

Temel henüz tamamlanmadı.

Temel duvarları su geçirmez değildir.

Havalandırma deliklerinin rolü ara kirişler (kütükler) arasındaki boşluklar tarafından gerçekleştirilir.

Temelde havalandırma yapılır.

Ara kiriş (kütük) ile temel arasındaki su yalıtımı iki kat çatı kaplama keçesidir.

Kum yastığının kalınlığı 300 mm'dir.

Kullanılan betonun kalitesi M300'den düşük değildir.

Toprak su geçirmez değildir.

Fırının temeli inşa ediliyor - 1200x1200x250 mm monolitik betonarme levha. bir kum yatağında.

9.2. Ana duvarların, alınlıkların ve iç bölmelerin malzemesi: Birinci katın ana duvarları 160 mm uzunluğunda yuvarlak kütüklerden yapılmıştır. Birinci katın ana bölmesi 100x150 mm rendelenmiş ahşaptan yapılmıştır. (duvar kalınlığı 100 mm.). Birinci katın ana bölmesi 160 mm çapında yuvarlak kütüklerden yapılmıştır. Duvarlar ve iç bölmeler çerçevelidir, yalıtımlıdır, her iki tarafı da fıçı tahtası ile kaplanmıştır.

Kronlar 14 mm çapında ahşap dübeller üzerine monte edilir.

Pencere ve kapı açıklıklarına ve duvarların uçlarına bir dübel kesilir. Duvarın ucu ile kapı (pencere) çerçevesi arasındaki boşluk 30 - 50 mm'dir.

Ahşabın geometrik parametrelerindeki tolerans +/- 10 mm'dir. (genişlik ve yükseklik olarak).

Yuvarlatılmış bir kütüğün geometrik parametrelerinin toleransı +/- 10 mm'dir. (çapa göre).

Kütük evin geometrik parametrelerinin toleransı +/- 50 mm'dir. her bir tarafın uzunluğu boyunca.

Kereste ve kütüklerde boylamasına geçişsiz çatlaklara izin verilir.

Ahşap (kütük) duvarın dikeyden sapması% 2'den fazla değildir.

Kereste (kütük) - zımparalanmamış.

Kiriş (kütük) iğne yapraklı ağaçlardan yapılmıştır. ağaç türleri (ladin ve çam).

9.2.1 Çekme, Sanatçı tarafından vurulur ancak kalafatlanmaz.

9.2.2 Kronlar jüt kumaş üzerine serilir.

Jüt kumaş kronlara metal klipslerle tutturulmuştur.

Not: Müşterinin kütük evini 1-1,5 yıl sonra doldurması gerekiyor, çünkü... Ahşabın büzülmesi ve ısı yalıtım malzemelerinin sıkışması nedeniyle kütük ev inşaattan sonra 1-1,5 yıl içinde küçülür. Ahşabın büzülmesi genellikle düzensiz bir şekilde meydana gelir ve bunun sonucunda kütük evdeki kronlar arasında boşluklar oluşabilir.

9.2.3. Köşelerin kesilmesi “zıvana” şeklinde yapılır.

9.3. Güç yapıları: Kütükler 50x150 mm levhalardan yapılmıştır. 500 mm'lik artışlarla. Kirişler 50x150 mm levhalardan yapılmıştır. 1000 mm'lik artışlarla. Izgaraların ve bölmelerin çerçeveleri 40x100 mm levhalardan yapılmıştır. 1000 mm'lik artışlarla.

Doğal nem içeriğine sahip yapı malzemesi (koyulaşmaya veya renk değişikliğine izin verilir).

Alt zemin 16-20 mm kalınlığındaki kesilmemiş levhalardan yapılmıştır. Alt zemin kirişlere çivilenmiş kafatası blokları üzerine döşenmiştir. Alt zemine bir kat çatı kaplama keçesi serilir ve çatı kaplama keçesinin üzerine yalıtım döşenir.

Teras ve balkonun raflarına metal krikolar monte edilmiştir (müşterinin çalışma sırasında kütük evin büzülmesini telafi etmek için). Merdiven 150x50 levhalardan yapılmıştır: korkuluklar 100x25 mm levhalardan, raflar 40x40 mm'den yapılmıştır. kereste.

9.4. Çatı (su yalıtımı):

Galvanizli oluklu levha.

Kaplama sürekli değildir, 20 mm kalınlığında ve 400 mm aralıklı kenarsız levhalardan yapılmıştır.

Su yalıtımı yapılmamaktadır.

Metal fayanslar.

Metal kiremitler ve su yalıtımı Müşteri tarafından satın alınır ve Yüklenici tarafından döşenir. Çıta 300 mm aralıkla sürekli değildir. (yoğunlaşma önleyici filmden yapılmış döşeme ile). Kirişler boyunca 50x50 mm'lik bir blok dikilir, ardından metal kiremitlerin artışlarıyla bir karşı kafes yerleştirilir. Çıta, 25 mm kalınlığındaki yarım kenarlı levhalardan yapılmıştır.

Ondulin. Kaplama sürekli değildir, 20 mm kalınlığındaki kesilmemiş levhalardan yapılmıştır. 250 mm'lik bir aralık ile.

9.5. Çift çerçeveli ve çift camlı pencere üniteleri

(Müşteri tarafından incelenir): 1050x1060 mm. açılış.

9.5. PVC pencere bloklarının ücreti ayrı bir anlaşma kapsamında ödenir.

Bir pencere bloğu (çift camlı pencere) takmak için, pencere açıklığına 50 mm kalınlığında rendelenmiş tahtadan yapılmış bir kutu (anahtara bağlı) takılır. (kutu garantili bir üst açıklık ile monte edilmiştir).

9.6. Kapı blokları (Müşteri tarafından incelenir):

2100x900mm. panelli.

2000x900mm. MDF (kayın rengi)

Kaplamasız çelik bağlantı parçaları.

9.7. İzolasyon: Mineral yün ("URSA"), 50 mm kalınlığında.

Yalıtımlı:

Zemin, birinci katın tavanı.

Çatı katı.

Alınlıklar.

Buhar bariyeri camdan yapılmıştır.

Su yalıtımı camdan yapılmıştır.

Balkon ve saçakların çatıları, balkon ve terasların zeminleri yalıtılmamıştır.

9.8. İç kaplama: (kaplama malzemeleri, astar ve döşeme tahtası parametreleri).

Aşağıdakiler fıçı tahtası ile kaplıdır:

Birinci katın tavanı.

Birinci ve ikinci katların çerçeve bölümleri.

Çatı katı.

Alınlıklar.

Kütük ev ve ana duvarlar dışarıdan ve içeriden kaplama tahtalarıyla kaplanmamıştır.

Zeminler kazınmaz.

Kütük (ahşap), döşeme tahtası - doğal nem (%50'ye kadar)..

Astar - zorla kurutma, zımparalanmamış. Düğüm sayısı standartlaştırılmamıştır (kayıp düğümlere ve çekirdek lekelerine izin verilir).

Duvarların, tavanın ve zeminin köşelerinin birleşim yerlerine iğne yapraklı bir kaide çivilenmiştir.

Döşeme tahtasının kalınlığı 35 mm'dir. (dil ve oluklu döşeme tahtası). "Çıta altı" yöntemi kullanılarak döşenir (her beşinci tahtadan biri kendinden kılavuzlu vidalarla tutturulur). Düğüm sayısı standartlaştırılmamıştır (kayıp düğümlere izin verilir).

Astarın kalınlığı 12,5-16 mm'dir. (dil ve oluk astarı). Dil ve oluğa değil galvanizli çivilerle çakılır.

Yüklenici çatı katını yatay veya dikey olarak kaplama hakkını saklı tutar. Bireysel odalarda çeşitli ebatlarda astar kullanmak mümkündür.

Pencere eşikleri yapılmamıştır.

Korkuluk dikmeleri - oyulmuş (çivilenmiş)

Teras çitleri çitlerden yapılmıştır.

Muhafaza xv'den şekillenmiştir. ahşap türleri.

Ahşap giriş basamakları yapılıyor.

9.9. Tavan yüksekliği:

1. kat - 2,5 m (+/- 5 cm.)

2. kat - 2,4 m (+/- 5 cm.)

9.10. Alt zemin, birinci kat kütükleri, ilk taç ve kirişler tek kat halinde antiseptik ile kaplanmıştır.

9.11. İzin verilen yerleştirme:

Evin duvarlarının tüm çevresi boyunca kirişler (kütükler).

Ayrı bir odanın her duvarında ve tavanında astarlar.

Her odada döşeme tahtaları

10. EKLER

10.2. Evin dışı tek kat "SENEZH" (çam rengi) ile kaplanmıştır.

10.3. Evin açık tip dahili elektrik kabloları vardır.

10.4. Giriş kapısı metal olup, numuneye göre (Müşteri tarafından kontrol edilmiştir) içi kaplamalı kaplamalıdır.

10.7. Yüklenici, Müşteri tarafından satın alınan drenaj sistemini kurar. İşin maliyeti drenaj sisteminin maliyetinin% 50'sidir.

10.8. Vakfın dış çevresi boyunca kör bir alan yapılmıştır. 800 mm genişliğinde metal ağ ile güçlendirilmiş beton bir şerit yapılır. kalınlık 50-100 mm. Kum yastığının kalınlığı 300 mm'dir.

10.9. Temelin dış çevresi boyunca 300 mm genişliğinde galvanizli saclardan flaşlar yapılmıştır.

11. GARANTİ

11.1. Tamamlanan İş ve malzemelerin garanti süresi, Müşterinin madde 13'te belirtilen işletme kurallarına ve önerilere uymasına bağlı olarak, işbu Sözleşme kapsamındaki işin yürütülmesi için Kabul Sertifikasının imzalandığı tarihten itibaren 60 (Altmış) aydır. fiili anlaşma.

11.2. Garanti süresi boyunca Yüklenici tamamlanan İşteki kusurlardan sorumludur.

11.3. Garanti yükümlülükleri aşağıdakiler için geçerli değildir:

11.3.1. Sütunlu yüzey temelleri.

11.3.2. Cam elyafı, çatı kaplama keçesi veya benzeri malzemelerden yapılmış geçici çatılar.

11.3.3. Kavak astarının buhar odasında ve ev yapımı kapılarda kurutulması.

11.3.4. Müşteri tarafından satın alınan malzemeler.

11.4. Müşterinin garanti süresi içerisinde inşa edilen yapının tasarımını veya teknik ve operasyonel parametrelerini değiştirmesi durumunda garanti yükümlülükleri geçersiz hale gelir.

11.5. Garanti yükümlülükleri, üçüncü şahısların veya Müşterinin neden olduğu hasarlar ile hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar için geçerli değildir.

12. EK ŞARTLAR

12.1. Yüklenici, bu Sözleşmede öngörülmeyen işleri yapmaz.

12.2. Sözleşme imzalandıktan sonra Yüklenici, Müşterinin sahasını denetler; İşin yürütülmesi için malzeme taşınması mümkün değilse, Sözleşme şartları revize edilir.

12.3. Yüklenici, inşaat sonrasında kalan inşaat malzemelerini Müşterinin sahasından uzaklaştırır. İnşaat malzemeleri başlangıçta teknolojik atık rezerviyle birlikte sevk edilir.

12.4. Yüklenici Müşteriyi şantiyeden çıkarmaz inşaat çöpü ve İşin sonucunda oluşan toprak (Sözleşmede özellikle belirtilmediği sürece).

12.5. Yüklenici, devlet ve belediye yetkilileri ve üçüncü şahıslarla projeyi koordine etmek (mimari çözüm, binanın sahaya yerleştirilmesi, iletişim vb.) ve işletmeye alma çalışmalarını yürütmez ve bundan sorumlu değildir.

12.6. Yüklenici, Müşterinin sahasının planlanması konusunda çalışma yürütmez.

12.7. Müşterinin talebi üzerine Yüklenici, Yükleniciden temin edilemeyen malzemelerin satın alınmasında yardım sağlayabilir ancak Yüklenici bu malzemelerin kalite ve performans özelliklerinden sorumlu değildir.

12.8. Müşteri, bu Sözleşme kapsamında iş yapma sürecinde bireysel malzeme veya ekipman tedarikini üstlenirse, Yüklenici ile Sözleşmenin maliyetinin ne kadar olacağı konusunda (bu malzemelerin tesliminden önce) anlaşmaya varmak zorundadır. azaltılır.

12.9. Müşteri ile mutabakata varılan boyutlar ve tasarım çözümleri, SNiP'lerden, GOST'lardan ve diğer standartlardan herhangi bir sapmaya bakılmaksızın Yüklenici için zorunludur ve yapılan işin kabul edilmesinin reddedilmesi için bir neden olarak kullanılamaz.

12.10. Müşterinin tamamlanan İşin mülkiyeti, tamamlanan İşin ödemesinin tamamının yapıldığı tarihte doğar.

12.11. Ahşap ve boya ürünlerinin renkleri, tonları, desenleri ve dokuları numunelerden farklılık gösterebilir ve kusur değildir, yalnızca doğal malzemelerin özellikleriyle ilişkilidir.

12.12. Müşterinin hiçbir hakkı yoktur:

12.12.1. Yüklenicinin faaliyetlerine müdahale etmek.

12.12.2. Yüklenicinin çalışanlarını bu Sözleşmede öngörülmeyen herhangi bir işi gerçekleştirmek üzere görevlendirin.

12.13. Sözleşmenin konusu aşağıdaki işleri içermez ve Tarafların ayrıca üzerinde anlaşmaya varması gerekir ve Müşteri ayrıca aşağıdaki işleri öder:

12.13.1. Vakfın tasarımının (parametrelerinin) değiştirilmesi (ek temel blok seti; bant kesitinin arttırılması; temel derinliğinin değiştirilmesi; sahadaki yükseklik farklarından dolayı beton iş hacminin arttırılması) sözleşmenin arttırılması maliyeti Teslimat +% 100 (iş, kalıp, bağlantı parçaları) ile betonun maliyeti olarak hesaplanır.

12.13.2. Temel tasarım değişikliği

12.13.3. Müşterinin sahasına erişim yollarının temizlenmesi.

12.13.4. Araçların park alanına 15 (Onbeş) metreden daha uzak bir yere inşaat malzemelerinin şantiyeye taşınması. İnşaat malzemelerini şantiyeye taşımanın maliyeti 1 m3 (bir) metreküp başına 1 (bir) metre başına 20 (yirmi) rubledir.

12.13.5. Müşterinin İşin yürütülmesini engelleyen mevcut yapılarının sökülmesi.

12.13.6. Kütük kaldırma, ağaç kaldırma.

12.13.7. Mevcut temellerin onarımı.

12.13.8. Çöp kaldırma. Maliyet, madde 4.1'de belirtilen fiyatın %2'sidir (yüzde iki). Anlaşma, ancak en az 5.000 (Beş bin) ruble.

12.13.9. Tüm ek çalışma türleri ek bir sözleşmede belgelenmiştir. Ek sözleşme bu işlerin başlamasından önce ödenir; bu sözleşmenin ödenmemesi durumunda Yüklenici, mürettebat üyesi başına günlük 2.000 (iki bin) ruble tutarında zarar atfedilerek bu sözleşme kapsamındaki işi askıya alır. Yüklenici, işbu sözleşme kapsamında işin durdurulduğu süre boyunca işin tamamlanma tarihini erteler.

13. ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

Yapının operasyonel özelliklerini iyileştirmek ve hizmet ömrünü uzatmak için Müşteri aşağıdaki çalışmaları bağımsız olarak gerçekleştirmelidir:

13.1. Ahşap ürünlerin dışını nem koruyucu bir bileşimle boyayın (en az +5 santigrat derece ortam sıcaklığında gerçekleştirilir).

13.2. İnşaat tarihinden itibaren 12 aydan daha erken olmamak kaydıyla aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirin:

13.2.1. temelin tüm dış çevresi boyunca kör bir alan oluşturun.

13.2.2. bir drenaj sistemi oluşturun.

13.2.3. zeminleri şaplayın.

13.2.4. Kapı ve pencere çerçeveleri üzerindeki teknolojik boşlukları ortadan kaldırın (yalıtım veya yumuşak dolgu macunu döşeyin).

13.3. İnşaatta atmosferik kurutma duvar malzemesi kullanılması nedeniyle, inşa edilen yapı içerisinde hava neminin arttığı gözlemlenmektedir. Duvar ve kaplama malzemelerinin (kereste, kütük, döşeme tahtaları, kaplamalar, marangozluk) zarar görmesini önlemek için, evin inşasından sonraki en az ilk ay boyunca gerekli doğal havalandırmanın sağlanması gerekir. Bunu yapmak için tüm kapı ve pencereleri açık tutmalısınız. Doğal havalandırma yetersizse, duvar malzemesi kararabilir (çürümenin görünümü) ve astar “şişebilir” (astar duvar malzemesinden nemi alır); marangozluğun deformasyonu (marangozluk duvar malzemesinden nemi alır).

13.4. 1-1,5 yıl sonra kütük evin kalafatlanması gerekir, çünkü ahşabın büzülmesi ve ısı yalıtım malzemelerinin sıkışması nedeniyle kütük ev inşaattan sonra 1-1,5 yıl içinde küçülür. Ahşabın büzülmesi genellikle düzensiz bir şekilde meydana gelir ve bunun sonucunda kütük evdeki kronlar arasında boşluklar oluşabilir.

14. SON HÜKÜMLER

14.1. Bu anlaşma, Tarafların her biri için eşit yasal güce sahip iki nüsha halinde düzenlenmiştir.

14.2. Bu Sözleşmenin tüm Ekleri onun ayrılmaz bir parçasıdır.

14.3. Uygulamalar:

14.3.1. Ek No. 1 - Eskiz çizimleri.

14.3.2. Ek No. 2 - Çalışma sonuçlarının siteye bağlanması için plan.

14.3.3. Ek No. 3 - Tahmin hesaplaması.

14.3.4. Ek No. 4 - Sözleşme kapsamındaki çalışma ve ödeme takvimi.

15. TARAFLARIN ADRESLERİ VE DETAYLARI:

İcracı:

__________________________________

OGRN________________________________

Devlet tescil belgesi serisi __ No. ______________

TENEKE ______________________________

Yasal adres: _________________

Telefon: __________________________

E-posta: _______________________________

MÜŞTERİ:

AD SOYAD_______________________________

Pasaport____________________________

Konum ___________________

Telefon____________________________

İmza ___________________________